考试吧

二级建造师

考试吧>二级建造师>历年真题>法规及相关知识>正文
2023年二建《工程法规》真题答案已更新(6月4日1天考3科)
考试吧 2023-06-07 09:35:58 评论(0)条

扫描下方二维码
关注微信对答案

下载"万题库"估分↓
扫描二维码也可估分

2023年二建真题答案专题| 答案解析汇总热点文章

  《工程法规》完整版真题答案获取方式:

  登录万题库APP考试选择“二级建造师”,考试科目选择“工程法规”,点击“真题模考”。进入万题库进行估分。

考生可通过下载万题库APP进行对答案、估分 点击下载>>>

  一、单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分,没选或错选均不得分)。

  1.【题干】关于招标文件的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.招标文件一经发出,不得进行修改

  B.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件

  C.潜在招标人对招标文件有异议的,应当在投标文件截止时间前提出

  D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期自招标文件发出之日起计算

  【答案】B

  【解析】A错误,《招标投标法》规定,投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  B正确,《招标投标法》规定,招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。

  C错误,潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。

  D错误,招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  2.【题干】关于评标委员会职责的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明

  B.按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标人进行评审和比较

  C.评标完成后,口头通知招标人结果

  D.向招标人征询确定中标人的意向

  【答案】B

  【解析】A错误,评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  B正确,评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较;设有标底的,应当参考标底。

  C错误,评标委员会完成评标后,应当向招标人提岀书面评标报告,并推荐合格的中标候选人。

  D错误,评标委员会不得向招标人征询确定中标人的意向。

  3.【题干】关于招标投标投诉与处理的说法正确的是( )。

  【选项】

  A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最后收到投诉的行政监督部门负责处理

  B.行政监督部门应当自收到投诉之日起三个工作日内作出是否受理投诉,并自收到投诉之日起20个工作日

  作出书面处理决定

  C.行政监督部门的工作人员对投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密,应当保密

  D.需要专家评审的所需时间计算在内

  【答案】C

  【解析】A错误,投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

  B错误,D错误。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内。

  C正确,行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密,应当依法予以保密。

  4.【题干】根据《绿色施工导则》,关于施工用电照明说法正确的是( )。

  【选项】

  A.临时用电不得选用非节能电线

  B.照明设计以满足最低照度为原则

  C.临时设备应采用自动控制装置

  D.优先选用声控、光控照明

  【答案】B

  【解析】施工用电及照明:

  (1)临时用电优先选用节能电线和节能灯具,临电线路合理设计、布置,临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。AC错误,

  (2)照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的20%。B正确。

  5.【题干】根据《安全生产许可证条例》,下列情形中可以撤销已颁发的安全生产许可证的是( )。

  【选项】

  A.超过法定职权颁发安全生产许可证的

  B.安全生产许可证有效期满,未办理延期手续,继续进行生产的

  C.未听取社会公众意见颁发安全生产许可证的

  D.取得安全生产许可证发生重大事故的

  【答案】A

  【解析】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的,可以撤销已经颁发的安全生产许可证:

  (1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的;

  (2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;

  (3)违反法定程序颁发安全生产许可证的;

  (4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;

  (5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

  6.【题干】根据《建设施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,关于施工项目负责人施工现场带班制度的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.项目负责人在同一时期可以对两个工程项目进行现场带班

  B.应当定期带班检查,每月检查时间不得少于工作日25%

  C.项目负责人,委托项目相关负责人负责其的日常工作后即可离开

  D.项目负责人带班生产时,应当认真做好带班记录并签字存档

  【答案】D

  【解析】A错误,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:

  (1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;

  (2)合同约定的工程验收合格的;

  (3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。

  B错误,项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

  C错误,因其他事务需离开施工现场时,应向工程项目的建设单位请假,经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

  D正确,项目负责人带班生产时,要认真做好带班生产记录并签字存档备查。

  7.【题干】总承包单位依法将建设工程分包,关于其质量责任的说法正确的是( )。

  【选项】

  A.总承包单位和专业分包单位各自承担质量责任

  B.专业分包单位无需接受总承包单位的质量管理

  C.专业分包单位应当和总承包单位就全部工程质量向发包人承担连带责任

  D.总承包单位和专业分包单位对分包工程质量承担连带责任

  【答案】D

  【解析】《建筑法》规定,建筑工程实行总承包的,工程质量工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

  8.【题干】刑法中属于我国刑法规定的附加刑是( )。

  【选项】

  A.管制

  B.有期徒刑

  C.没收财产

  D.吊销许可证件

  【答案】C

  【解析】AB是主刑。

  D是行政处罚。

  主刑的种类如下:

  (1)管制;

  (2)拘役;

  (3)有期徒刑;

  (4)无期徒刑;

  (5)死刑。

  附加刑的种类如下:

  (1)罚金;

  (2)剥夺政治权利;

  (3)没收财产;

  (4)驱逐出境。

  9.【题干】根据《建筑工程施工许可管理办法》,关于申请领取施工许可证条件的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建设工程用地批准手续

  B.施工场地征收工作已经完成

  C.已经委托监理单位

  D.施工人员已经按规定办理保险

  【答案】A

  【解析】《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件:

  (1)依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续;

  (2)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;

  (3)施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求;

  (4)已经确定施工企业;

  (5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料,建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书,施工图设计文件已按规定审查合格;

  (6)有保证工程质盪和安全的具体措施。

  10.【题干】买卖合同中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定外,毁损,灭失风险转由买受人承担的时间是( )。

  【选项】

  A.合同成立时

  B.标的物交付时

  C.合同生效时

  D.支付货款时

  【答案】A

  【解析】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

  11.【题干】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》关于工程延期的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议工程质量经鉴定合格的,鉴定期间不顺延工期

  B.当事人约定承包人未在约定期限内提供工期顺延申请视为工期不顺延的,工期一律不顺延

  C.当事人有权以经发包人或监理人签证等方式确认顺延工期

  D.因不可抗力停工的工期不予顺延

  【答案】C

  【解析】当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。

  当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

  12.【题干】下列纠纷类型中,受《仲裁法》调整的是( )。

  【选项】

  A.劳动争议

  B.继承纠纷

  C.应当由行政机关处理的行政争议

  D.民商事纠纷

  【答案】D

  【解析】根据2017年9月经修改后公布的《中华人民共和国仲裁法》(以下简称《仲裁法》)的规定,该法的调整范围仅限于民商事仲裁,即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;

  对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外,劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。

  13.【题干】对仲裁协议效力的异议,当事人( )。

  【选项】

  A.只能请求人民法院裁定

  B.只能请求仲裁委员会作出决定

  C.对仲裁委员会作出的关于仲裁协议效力的决定不服的,有权请求人民法院裁定

  D.应当在仲裁庭首次开庭前提出

  【答案】D

  【解析】D正确,当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提岀。

  A.B错误,当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。

  C错误,仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的,人民法院不予受理。

  14.【题干】注册建造师担任施工项目负责人期间,办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人的情形是( )。

  【选项】

  A.发包方同意,更换施工项目负责人的

  B.施工项目已经完工,尚未办理竣工验收的

  C.施工项目因恶劣天气停工的

  D.不愿继续担任施工项目负责任人的

  【答案】A

  【解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:

  (1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;

  (2)发包方同意更换项目负责人的;

  (3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

  15.【题干】甲施工企业与乙劳务派遣单位订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某,关于该用工关系的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.丁某在甲工作遭受事故伤害,甲应当申请工伤认定

  B.在派遣期间,甲被依法宣告破产,可以将丁某退回乙

  C.乙应当对丁某进行工作岗位所必须的培训

  D.在派遣期间,丁某被退后在无工作期间,乙不必向其支付劳动报酬

  【答案】

  【解析】A错误,乙应当申请工伤认定。被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的,劳务派遣单位应当依法申请工伤认定,用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。

  B正确,用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的,用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位。

  C错误,用工单位应当对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训。

  D错误,被派遣劳动者退回后在无工作期间,劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬。

  16.【题干】根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》,关于工伤保险参保的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工,应当按用人单位参加工伤保险

  B.按用人单位参保的建筑施工企业应当以工资总额为基数缴纳工伤保险费

  C.办理了意外伤害保险的,不得再参加工伤保险

  D.工伤保险费作为竞争费,应当单独列支

  【答案】B

  【解析】A错误,针对建筑行业的特点,建筑施工企业对相对固定的职工,应按用人单位参加工伤保险;对不能按用人单位参保、建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工,按项目参加工伤保险。

  B正确,按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。

  C错误,办理了意外伤害保险的,还应当参加工伤保险。

  D错误,建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支,作为不可竞争费,不参与竞标。

  17.【题干】转委托经委托人同意或追认后,其法律后果的说法正确的是( )。

  【选项】

  A.受托人仅就转委托的第三人的选任承担责任

  B.受托人应当以转委托的第三人就委托事务向委托人承担连带责任

  C.受托人应当对于转委托的第三人的行为承担责任

  D.委托人可以就委托事务直接指示委托的第三人

  【答案】A

  【解析】代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的,被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

  18.【题干】债务人有权处分的下列权利中,可以出质的有( )。

  【选项】

  A.土地使用权

  B.将有的应收账款

  C.签署的署名权

  D.特许经营权

  【答案】B

  【解析】权利质权是将权利凭证交付质押人或办理出质登记担保的权利。债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利出质:

  (1)汇票、本票、支票;

  (2)债券、存款单;

  (3)仓单、提单;

  (4)可以转让的基金份额、股权;

  (5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;

  (6)现有的以及将有的应收账款;

  (7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的,质权自权利凭证交付质权人时设立;没有权利凭证的,质权自办理岀质登记时设立。法律另有规定的,依照其规定。

  19.【题干】建设单位领取施工许可证后,因故不能按期开工。关于施工许可证延期的说法正确的是( )。

  【选项】

  A.应当由施工企业向发证机关申请延期

  B.延期以三次为限,每次不得超过三个月

  C.超过延期时限未开工的施工许可证自行顺延一年

  D.既不开工,又不申请延期的施工许可证自行废止

  【答案】D

  【解析】《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

  20.【题干】关于建设工程招投标方式的说法正确的是( )。

  【选项】

  A.议标也是一种合法招标方式

  B.国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标

  C.招标人采用邀请招标的方式的,可以向两个具备承担招标项目的能力,资信良好的,特定的法人或其他组织发出投标邀请书

  D.所有项目均可以分两阶段进行招标

  【答案】B

  【解析】A错误,《招标投标法》规定,招标分为公开招标和邀请招标。

  B正确,《招标投标法实施条例》进一步规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标。

  C错误,邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

  D错误,对技术复杂或者无法糈确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。

  ......

  篇幅有限,考生可通过以下方式进行对答案、估分:

完整版真题答案,考生可下载万题库APP获取 点击下载>>>

  登录万题库APP,考试选择“二级建造师”,考试科目选择“工程法规”,点击“真题模考”。

点击下方↓↓链接领取[二建]真题丨考点丨模拟题等资料>>>

二级建造师考试万题库学习

扫描丨长按二维码助力二建考试备考
获知2023考试真题
学习二建高频考点
获取二建考试试题
演练历年真题试卷

万题库下载 | 微信搜"万题库二级建造师考试"

  二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  61.【题干】关于法定代表人的说法,正确的有( )。

  【选项】

  A.法人章程对法定代表人代表权的限制可以对抗善意相对人

  B.法定代表人有权代表法人从事民事活动

  C.法定代表人以法人从事的民事活动,其法律后果由法人承受

  D.法定代表人因执行职务造成他人损害的,由法人承担民事责任

  E.法人承担民事责任后,不得向法定代表人追偿

  【答案】BCD

  【解析】依照法律或者法人章程的规定,代表法人从事民事活动的负责人,为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的,由法人承担民事责任。法人承担民事责任后,依照法律或者法人章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。

  62.【题干】关于劳动争议的范围有( )。

  【选项】

  A.劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同,但已形成劳动关系后发生的纠纷

  B.劳动者与用人单位终止劳动关系后,请求用人单位还其收取的保证金的纠纷

  C.因企业自主进行改制发生的纠纷

  C.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险纠纷

  E.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷

  【答案】ABC

  【解析】下列纠纷不属于劳动争议:

  (1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;

  (2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;

  (3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;

  (4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;

  (5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷;

  (6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。

  63.【题干】下列终止劳动合同的情形中,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有( )。

  【选项】

  A.劳动者试用期不符合录用条件

  B.用人单位未缴纳保险的,劳动者解除

  C.用人单位被依法宣告破产的

  D.劳动者与用人单位协商一致,协商解除劳动合同的

  E.用人单位决定提前解散的

  【答案】BCE

  【解析】用人单位应当向劳动者支付经济补偿的情形

  (1)劳动者依照《劳动合同法》第38条规定解除劳动合同的;(用人单位违法,劳动者随时解除合同的情形)

  (2)用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的;(用人单位主动提出,双方协商一致解除)

  (3)用人单位依照《劳动合同法》第40条规定解除劳动合同的;(用人单位预告解除的情形)

  (4)用人单位依照《劳动合同法》第41条第1款规定解除劳动合同的;(经济性裁员)

  (5)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的情形外,依照《劳动合同法》第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的;(劳动合同期满)

  (6)依照《劳动合同法》第44条第4项、第5项规定终止劳动合同;(用人单位破产、关闭等情形)

  (7)法律、行政法规规定的其他情形。

  64.【题干】建设工程安全生产管理条例,属于建设单位应当在拆除工程施工15日前报送有关部门备案的资料有( )。

  【选项】

  A.施工企业资质等级证明

  B.拟拆除建筑物,构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

  C.施工许可证

  D.堆放清除废弃物的措施

  E.危大工程施工组织方案

  【答案】ABD

  【解析】《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:

  (1)施工单位资质等级证明;

  (2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;

  (3)拆除施工组织方案;

  (4)堆放、清除废弃物的措施。

  65.【题干】根据《湿地保护法》属于禁止破坏湿地及其生态功能行为的有( )。

  【选项】

  A.开(围)垦、排干人工湿地

  B.擅自采砂、采矿

  C.滥采野生植物

  D.擅自取土

  E.排放工业废水、生活污水

  【答案】BD

  【解析】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为:

  (1)开(围)垦、排干自然湿地,永久性截断自然湿地水源;

  (2)擅自填埋自然湿地,擅自采砂、釆矿、取土;

  (3)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水,倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物;……

  (5)其他破坏湿地及其生态功能的行为。

  66.【题干】关于不当得利的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.不当得利中得利者与受害者之间形成债的关系

  B.不当得利损害他人利益

  C.不当得利的取得没有法律依据

  D.明知无给付义务而进行的债务清偿属于不当得利

  E.未履行道德义务进行的给付不属于不当得利

  【答案】ABCE

  【解析】《民法典》规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:

  (1)为履行道德义务进行的给付;

  (2)债务到期之前的清偿;

  (3)明知无给付义务而进行的债务清偿。

  67.【题干】下列纠纷中适用专属管辖的有( )。

  【选项】

  A.建设工程施工合同纠纷

  B.施工机械租赁合同纠纷

  C.建筑材料买卖合同纠纷

  D.房屋买卖合同纠纷

  E.土地使用权转让纠纷

  【答案】ADE

  【解析】《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。

  最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中规定,建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。

  68.【题干】劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

  【选项】

  A.在试用期间证明不符合录用条件的

  B.严重违反用人单位规章制度的

  C.严重失职、徇私舞弊给用人单位造成重大损害的

  D.被依法追究民事责任的

  E.不能胜任工作,经培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

  【答案】ABC

  【解析】《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:

  (1)在试用期间被证明不符合录用条件的;

  (2)严重违反用人单位的规章制度的;

  (3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;

  (4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;

  (5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;

  (6)被依法追究刑事责任的。

  69.【题干】下列财产中属于国家所有的有( )。

  【选项】

  A.矿藏

  B.山岭

  C.水流

  D.海域

  E.无居民海岛

  【答案】ACDE

  【解析】城市的土地,属于国家所有。无居民海岛、矿藏、水流、海域属于国家所有。集体所有的不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。

  70.【题干】用人单位发生下列变动中,不影响劳动合同履行的有( )。

  【选项】

  A.用人单位被吊销营业执照的

  B.单位名称变更

  C.法定代表人变更

  D.主要负责人或投资人变更

  E.用人单位发生合并或分立

  【答案】BCDE

  【解析】用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。

  用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

  ......

  篇幅有限,考生可通过以下方式进行对答案、估分:

完整版真题答案,考生可下载万题库APP获取 点击下载>>>

  登录万题库APP,考试选择“二级建造师”,考试科目选择“工程法规”,点击“真题模考”。

点击下方↓↓链接领取[二建]真题丨考点丨模拟题等资料>>>

二级建造师考试万题库学习

扫描丨长按二维码助力二建考试备考
获知2023考试真题
学习二建高频考点
获取二建考试试题
演练历年真题试卷

万题库下载 | 微信搜"万题库二级建造师考试"

展开全文

二级建造师万题库

更多
施工管理
施工管理
已有42892514人做题
下载
工程法规
工程法规
已有37395520人做题
下载
建筑工程
建筑工程
已有14902974人做题
下载

二级建造师章节课

全部科目

二级建造师VIP课

更多热门课程
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心