考试吧

二级建造师

考试吧>二级建造师>历年真题>法规及相关知识>正文
2023年二建《工程法规》真题答案全(6月3日1天考3科)
考试吧 2023-06-07 16:19:31 评论(0)条

扫描下方二维码
关注微信对答案

下载"万题库"估分↓
扫描二维码也可估分

2023年二建真题答案专题| 答案解析汇总热点文章

  《工程法规》完整版真题答案获取方式:

  登录万题库APP考试选择“二级建造师”,考试科目选择“工程法规”,点击“真题模考”。进入万题库进行估分。

考生可通过下载万题库APP进行对答案、估分 点击下载>>>

  一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1.【题干】用人单位与劳动者建立劳动关系的时间是( )。

  【选项】

  A.劳动合同订立之日

  B.劳动合同备案之日

  C.劳动合同经行政主管部门批准之日

  D.用工之日

  【答案】D

  【解析】用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。

  【考点】劳动合同及劳动者权益保护制度

  【知识点】劳动合同订立的规定

  模2 50题

  2.【题干】根据《民用建筑节能条例》,关于新建建筑物节能的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.国家强制使用民用节能的新技术、新工艺

  B.未经监理工程师签字,保温材料不得在建筑上使用或者安装

  C.国家全面禁止进口能源消耗高的材料设备

  D.对不符合民用建筑节能标准的不得颁发建设工程规划许可证

  【答案】B

  【解析】A错误,国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备,限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。

  B正确,未经监理工程师签字,墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。

  C错误,国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。

  D错误,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得颁发建设工程规划许可证。(超纲)

  【考点】施工节约能源制度

  【知识点】施工合理使用与节约能源的规定

  模1 10题

  3.【题干】建设工程施工合同被撤销的,关于其法律约束力法说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.自当事人申请撤销之日无法律约束力

  B.自当事人请求撤销的通知到达相对方之日无法律约束力

  C.自人民法院撤销之日无法律约束力

  D.自始无法律约束力

  【答案】D

  【解析】《民法典》规定,无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。

  【考点】建设工程合同制度

  【知识点】无效合同和效力待定合同的规定

  刷3 79题

  4.【题干】关于民事诉讼时效的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.超过诉讼时效的,权利人的诉讼权利消灭

  B.权利人超过诉讼时效的,人民法院不予受理

  C.人民法院不得主动适用诉讼时效的规定

  D.普通诉讼时效期间通常为2年

  【答案】C

  【解析】A错误,超过诉讼时效期间,在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。超过诉讼时效期间权利人起诉,如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件,法院仍然应当受理。

  C正确,人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。

  D错误,普通诉讼时效期间通常为3年。

  【考点】民事诉讼制度

  【知识点】民事诉讼的证据和诉讼时效

  模2 26题

  5.【题干】关于行政强制的说法,正确的是( )。

  【选项】

  A.行政法规不得设定行政强制措施

  B.地方性法规可以设定冻结存款的行政强制措施

  C.查封场所属于行政强制措施

  D.加处罚款属于行政强制措施

  【答案】C

  【解析】A错误,尚未制定法律,且属于国务院行政管理职权事项的,行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。

  B错误,尚未制定法律、行政法规,且属于地方性事务的,地方性法规可以设定查封场所、设施或财物和扣押财物的行政强制措施。

  C正确,D错误,行政强制措施包括:限制公民人身自由;查封场所、设施或者财物;扣押财物;冻结存款、汇款;其他行政强制措施。

  行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款、汇款;拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物;排除妨碍、恢复原状;代履行;其他强制执行方式。

  【考点】行政强制、行政复议和行政诉讼制度

  【知识点】行政强制的种类和法定程序

  刷2 47题

  6.【题干】根据文物保护法、受国家保护的文物是( )。

  【选项】

  A.与历史事件中有关的代表性建筑

  B.具有历史、艺术、科学价值的石刻、壁画

  C.历史上各时代艺术品、工艺美术品

  D.反映历史上各时代的实物

  【答案】B

  【解析】在中华人民共和国境内,下列文物受国家保护:

  (1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;

  (2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;

  (3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;

  (4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;

  (5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。

  【考点】施工文物保护制度

  【知识点】受法律保护的文物范围

  7.【题干】某施工企业的项目经理与他人签订材料采购合同,关于该合同的付款责任,正确的是( )。

  【选项】

  A.项目经理

  B.项目经理部

  C.施工企业

  D.施工企业的母公司

  【答案】C

  【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。所以,项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

  【考点】建设工程法人制度

  【知识点】企业法人与项目经理部的法律关系

  模2 1题

  8.【题干】某行为人无代理权,仍然实施了代理行为,关于该代理行为的效力,说法正确的是( )。

  【选项】

  A.被代理人自催告之日起,三个月内未予以追认的,视为有效

  B.被代理人对代理行为未做追认的,视为有效

  C.相对人知道或应当知道行为人无代理权的,行为人和相对人承担连带责任

  D.相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为有效

  【答案】D

  【解析】A、B错误,相对人可以催告被代理人自收到通知之日起30日内予以追认。被代理人未作表示的,视为拒绝追认。

  C错误,相对人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的,由相对人和行为人负连带责任。

  D正确,《民法典》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为有效。

  【考点】建设工程代理制度

  【知识点】建设工程代理行为及其法律关系

  模2 14题 模3 68题

  9.【题干】根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》,专业作业资质实行( )。

  【选项】

  A.审批制

  B.核准制

  C.特许制

  D.备案制

  【答案】D

  【解析】按照住房和城乡建设部《建设工程企业资质管理制度改革方案》(建市[2020]94号)的规定,施工资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质。施工劳务企业资质改为专业作业资质,由审批制改为备案制。

  【考点】施工企业从业资格制度

  【知识点】企业资质的法定条件和等级

  10.【题干】下列文件中,必须有施工企业的注册建造师签字盖章的是( )。

  【选项】

  A.施工总承包合同

  B.监理日志

  C.与建设单位的联系函

  D.单位工程质量验收纪录

  【答案】D

  【解析】建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件,应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章。

  【考点】建造师注册执业制度

  【知识点】建造师的基本权利和义务

  模1 59题

  11.【题干】自然人之间的借款合同自( )时成立。

  【选项】

  A.双方意见一致

  B.贷款人提供借款

  C.合同订立

  D.向主管部门登记备案

  【答案】B

  【解析】自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立。

  【考点】相关合同制度

  【知识点】借款合同的法律规定

  刷2 62题

  12.【题干】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》造成20人死亡和9000万元直接经济损失的事故是( )。

  【选项】

  A.一般事故

  B.较大事故

  C.重大事故

  D.特别重大事故

  【答案】C

  【解析】2007年4月公布的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:

  (1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;

  (2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;

  (3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;

  (4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。

  【考点】施工安全事故的应急救援与调查处理

  【知识点】生产安全事故的等级划分标准

  模1 26题

  13.【题干】建设工程竣工验收的组织主体是( )。

  【选项】

  A.使用单位

  B.施工企业

  C.县级人民政府质量监督管理部门

  D.建设单位

  【答案】D

  【解析】《建设工程质量管理条例》规定,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

  【考点】建设工程竣工验收制度

  【知识点】竣工验收的主体和法定条件

  模3 53题

  14. 【题干】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期为( )。

  【选项】

  A.以合同约定的竣工日期为准

  B.以转移占用建设工程之日为准

  C.以承包人提交竣工验收报告之日为准

  D.以实际通过竣工验收之日为准

  【答案】C

  【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:

  (1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

  (2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

  (3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  【考点】建设工程合同制度

  【知识点】建设工程施工合同的法定形式和内容

  刷1 22题

  15.【题干】建设单位以拍卖的方式获得了一宗建设土地使用权,关于该建设土地使用权说法正确的是( )。

  【选项】

  A.土地使用权从合同订立时生效

  B.士地使用权从合同生效时生效

  C.建设土地使用权从登记时生效

  D.拍卖结束后

  【答案】C

  【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。不动产物权的设立、变更、转让和消灭,依照法律规定应当登记的,自记载于不动产登记簿时发生效力。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。

  【考点】建设工程物权制度

  【知识点】物权的设立、变更、转让、消灭和保护

  模1 72题

  16.【题干】某项目部向银行借款,其施工单位为其保证并订立保证合同,但就保证方式未作出约定,该保证合同的保证方式是( )。

  【选项】A.一般保证

  B.连带责任保证

  C.共同保证

  D.可撤销保证

  【答案】A

  【解析】当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。

  【考点】建设工程担保制度

  【知识点】建设工程保证担保的方式和责任

  刷1 52题

  17.【题干】根据专利法,下列属于专利权保护对象的是( )。

  【选项】

  A.商业秘密

  B.植物新品种

  C.集成电路分布图

  D.外观设计

  【答案】D

  【解析】专利法保护的是发明创造专利权,并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

  【考点】建设工程知识产权制度

  【知识点】建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

  刷1 5题

  18.【题干】下列保险中,不属于人身保险种类的是( )。

  【选项】

  A.人身伤害保险

  B.人身健康保险

  C.人寿保险

  D.安装工程一切险

  【答案】D

  【解析】人身保险包括人寿保险、伤害保险、健康保险三种。保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付。

  【考点】建设工程保险制度

  【知识点】建设工程保险的主要种类和投保权益

  刷1 58题

  19. 【题干】施工企业的下列不良行为记录中,属于工程安全不良行为的是( )。

  【选项】

  A.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

  B.将承包的工程转包或者违法分包的

  C.未取得资质证书承揽工程的

  D.在施工中偷工减料,使用不合格建筑材料的

  【答案】A

  【解析】B属于承揽业务不良;C属于资质不良,D属于质量不良。

  【考点】建筑市场信用体系建设

  【知识点】建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

  刷3 70题

  20.【题干】根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列建筑工程需要办理施工许可证的是( )。

  【选项】

  A.工程投资额20万元的改建工程

  B.建筑面积3000㎡的钢结构厂房新建工程

  C.农民自建2层住宅

  D.用于抢险救灾的房屋

  【答案】B

  【解析】按照《建筑法》的规定,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。

  据此,《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况,对限额进行调整,并报国务院住房城乡建设主管部门备案。《建筑法》规定,抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动,不适用本法。

  【考点】施工企业从业资格制度

  【知识点】企业资质的法定条件和等级

  模3 60题

  ......

  篇幅有限,考生可通过以下方式进行对答案、估分:

完整版真题答案,考生可下载万题库APP获取 点击下载>>>

  登录万题库APP,考试选择“二级建造师”,考试科目选择“工程法规”,点击“真题模考”。

点击下方↓↓链接领取[二建]真题丨考点丨模拟题等资料>>>

二级建造师考试万题库学习

扫描丨长按二维码助力二建考试备考
获知2023考试真题
学习二建高频考点
获取二建考试试题
演练历年真题试卷

万题库下载 | 微信搜"万题库二级建造师考试"

  二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  61.【题干】关于从建筑物中抛掷物品造成他人损害的说法,正确的有( )

  【选项】

  A.工程质量监督机构应当及时调查、查清责任人

  B.由物品所有权人承担侵权责任

  C.可能加害的建筑物使用人补偿后,可以向侵权人追偿

  D.建筑物管理人未采取必要的安全保障措施的应当承担相应侵权责任

  E.由建设单位和施工企业承担连带责任

  【答案】BCD

  【解析】(超纲)《民法典》第1254条【不明抛掷物、坠落物致害责任】禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的,由侵权人依法承担侵权责任;经调查难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后,有权向侵权人追偿。

  物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生;未采取必要的安全保障措施的,应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。

  发生本条第一款规定的情形的,公安等机关应当依法及时调查,查清责任人。

  【考点】超纲

  【知识点】超纲

  62.【题干】根据《必须招标的项目规定》,属于必须招标范围内的项目,从采购金额标准判断,可以不招标的项目有( )。

  【选项】

  A.施工单项合同估算价为300万元

  B.材料采购单项合同估算价150万元

  C.重要设备采购单项合同估算价为350万元

  D.设计采购单项合同估算价为150万元

  E.监理采购单项合同估算价为80万元

  【答案】ABE

  【解析】本规定范围内的项目,其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标:

  (1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;

  (2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上;

  (3)勘察、设计、监理等服务的釆购,单项合同估算价在100万元人民币以上。

  同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到以上规定标准的,必须招标。

  【考点】建设工程招标投标制度

  【知识点】建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

  模1 4题

  63.【题干】根据《民法典》规定,下列为特别法人的是( )。

  【选项】

  A.某企业

  B.农村集体经济组织人

  C.某政府

  D.某大学

  E.某基金会

  【答案】BC

  【解析】(一)营利法人:以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人,为营利法人。营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企公法人等。营利法人经依法登记成立。依法设立的营利法人,由登记机关发给营利法人营业执照。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。

  (二)非营利法人:为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人,为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。具备法人条件,为适应经济社会发展需要,提供公益服务设立的事业单位,经依法登记成立,取得事业单位法人资格;依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有事业单位法人资格。

  (三)特别法人:机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人,为特别法人。有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起,具有机关法人资格,可以从事为履行职能所需要的民事活动。

  【考点】建设工程法人制度

  【知识点】法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用

  刷1 64题

  64.【题干】建设工程施工合同的下列情形中,应当认定无效的有( )。

  【选项】

  A.施工企业超越资质等级订立的

  B.建设单位胁迫施工企业订立的

  C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的

  D.施工企业与建设单位对工程款支付有重大误解订立的

  E.建设工程必须进行招标的未招标订立的

  【答案】ACE

  【解析】建设工程有下列条件之一的,认定无效:

  (1)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;

  (2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;

  (3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同,应当依据民法典第153条第1款及第791条第2款、第3款的规定,认定无效。

  【考点】建设工程合同制度

  【知识点】无效合同和效力待定合同的规定

  模1 42题

  65.【题干】当事人对建设工程开工日期有争议,关于开工日期认定的说法,正确的有( )。

  【选项】

  A.开工通知发出后,尚不具备开工条件的以开工条件具备的时间为开工日期

  B.开工日期为建设工程施工合同载明的计划开工日期

  C.开工通知发出后,因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工条件具备的时间为开工日期

  D.发包人或监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的以施工许可证载明的时间为开工日期

  E.承包人经发包人同意证实实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期

  【答案】AE

  【解析】开工日期包括计划开工日期和实际开工日期。经发包人同意后,监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。

  最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释[2020]25号)规定,当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:

  (1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。

  (2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。E选项正确。

  (3)发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。C选项错误。

  【考点】建设工程合同制度

  【知识点】建设工程工期和价款的规定

  刷2 24题

  66.【题干】下列民事权利中,属于用益物权的有( )。

  【选项】

  A.土地承包经营权

  B.建设用地使用权

  C.承租权

  D.宅基地使用权

  E.居住权

  【答案】ABDE

  【解析】用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。

  【考点】建设工程物权制度

  【知识点】物权的主要种类和与土地相关的物权

  模1 9题

  67.【题干】根据《大气污染防治法》,应当取得排污许可证的单位( )。

  【选项】

  A.工业废气回收单位

  B.排放工业废气单位

  C.直接间接向水体排放工业废水和医疗污水的企业

  D.集中供热的烟煤生产运营单位

  E.大气污染监测机构

  【答案】CD

  【解析】(超纲)《中华人民共和国水污染防治法》第20条,直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位,应当取得排污许可证;城镇污水集中处理设施的运营单位,也应当取得排污许可证。

  排放工业废气或者《大气污染防治法》第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位,应当取得排污许可证。

  【考点】超纲

  【知识点】超纲

  68.【题干】根据《招标投标法实施条例》,可视为投标人相互串通的情形有( )。

  【选项】

  A.不同投标人的投标文件相互混装

  B.不同投标人的投标保函由同一银行开具

  C.不同投标人委托统一单位办理投标事宜

  D.不同投标人的投标报价是规律性差异

  E.不同投保人的投标文件由同一单位编制

  【答案】ACDE

  【解析】有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

  (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

  (2)(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

  (3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

  (4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

  (5)不同投标人的投标文件相互混装;

  (6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  【考点】建设工程招标投标制度

  【知识点】禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

  模2 45题

  69.【题干】关于同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖抵押财产所得价款的清偿顺序的说法,正确的有( )。

  【选项】

  A.抵押权已经登记的,按照债权比例清偿

  B.抵押权未登记的,按照交付的时间先后确定清偿顺序

  C.抵押权未登记的,按照设立的时间先后确定清偿顺序

  D.抵押权已经登记的,按照登记的时间先后确定清偿顺序

  E.抵押权已经登记的先于未登记的受偿

  【答案】DE

  【解析】同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:(1)抵押权已经登记的,按照登记的时间先后确定清偿顺序;(2)抵押权已经登记的先于未登记的受偿;(3)抵押权未登记的,按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权,清偿顺序参照上述规定。

  【考点】建设工程担保制度

  【知识点】抵押权、质权、留置权、定金的规定

  刷2 32题

  70.【题干】下列安全责任中,应当由设计单位承担的有( )。

  【选项】

  A.采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全

  B.按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计

  C.考虑施工安全操作和防护的需要

  D.在各类工程设计中提出保障施工作业人员安全的措施建议

  E.投保职业责任险

  【答案】BCD

  【解析】(一)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

  (二)提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议。

  《建设工程安全生产管理条例》规定,设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

  (三)对设计成果承担责任。

  【考点】建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

  【知识点】勘察、设计单位相关的安全责任

  ......

  篇幅有限,考生可通过以下方式进行对答案、估分:

完整版真题答案,考生可下载万题库APP获取 点击下载>>>

  登录万题库APP,考试选择“二级建造师”,考试科目选择“工程法规”,点击“真题模考”。

点击下方↓↓链接领取[二建]真题丨考点丨模拟题等资料>>>

二级建造师考试万题库学习

扫描丨长按二维码助力二建考试备考
获知2023考试真题
学习二建高频考点
获取二建考试试题
演练历年真题试卷

万题库下载 | 微信搜"万题库二级建造师考试"

展开全文

二级建造师万题库

更多
施工管理
施工管理
已有42559398人做题
下载
工程法规
工程法规
已有36988385人做题
下载
建筑工程
建筑工程
已有14705596人做题
下载

二级建造师章节课

全部科目

二级建造师VIP课

更多热门课程
二级建造师相关文章
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心