| 权威教材精讲 | 最新试题 | 历年真题 | 考前必做 |
万题库【二建题库】 | 16小时通关 |
单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1 某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是( )。
A.
备案的建设工程施工合同
B.
补充协议
C.
重新商定的合同
D.
当地建设行政主管部门发布的计价方法
参考答案：A
参考解析：
本题中的备案的建设工程施工合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同.依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。故选项A正确。参见考试用书2Z204012。
2 某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的( )。
A.
二分之一
B.
三分之一
C.
四分之一
D.
五分之一
参考答案：D
参考解析：
分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故选项D正确。参见考试用书2Z204032。
3 甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是( )。
A.
该裁决书不需履行
B.
甲应当履行裁决书
C.
甲可以就裁决事项提起诉讼
D.
甲可以就裁决事项再行申请仲裁
参考答案：B
参考解析：
当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议做出裁决书，也可以撤回仲裁申请。但是如果根据和解协议制作裁决书的，则该裁决书具有强制执行的效力。故选项B正确。参见考试用书2Z208032、2Z208042。
4 某投标人对招标项目的评标结果有异议，应当依法先向规定的受理人提出异议。该受理人应当是( )。
A.
评标委员会
B.
招标人
C.
行政监督部门
D.
招标代理机构
参考答案：B
参考解析：
《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。故选项B正确。参见考试用书2Z203015。
5 乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该( )。
A.
由甲公司自行承担责任
B.
由乙公司自行承担责任
C.
由甲乙公司承担连带责任
D.
由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
参考答案：D
参考解析：
此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。故选项D正确。参见考试用书2Z201032。
6 建筑工地施工作业人员应享有的安全生产权利不包括( )。
A.
对影响人身健康的作业条件提出改进意见
B.
获得安全生产所需的防护用品
C.
对危及生命安全的行为提出控告
D.
及时、如实报告生产安全事故情况
参考答案：D
参考解析：
《建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违背指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。故选项D正确。参见考试用书2Z206022。
7 王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应( )。
A.
承担权利瑕疵担保责任
B.
与王某签订补充合同
C.
承担物的瑕疵担保责任
D.
不承担任何责任
参考答案：A
参考解析：
《合同法》第150条规定出卖人就交付的标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权.或者没有完全的所有权或处分权，或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益，则称其标的物存在权利瑕疵，出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。张某隐瞒了与妹妹共有房产的事实，张某对出卖的房屋没有完全的所有权或处分权.故该房屋存在权利瑕疵，张某应当承担权利瑕疵担保责任。故选项A正确。参见考试用书2Z204032。
8 张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是( )。
A.
6月1日
B.
6月16日
C.
7月2日
D.
7月16日
参考答案：C
参考解析：
《劳动合同法》第40条规定，因员工不能胜任工作的，用人单位提前30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。故选项C正确。参见考试用书2Z204022。
9 承包人取得工程价款的前提条件是( )。
A.
工程竣工
B.
工程竣工验收合格
C.
工程师签证
D.
工程竣工结算已审核
参考答案：B
参考解析：
《合同法》规定，验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。据此，工程经竣工验收合格是承包人取得工程价款的前提条件。故选项B正确。参见考试用书2Z204012。
10 劳动安全卫生制度对用人单位提出严格要求，但不包括( )。
A.
执行国家劳动安全卫生规程和标准
B.
为劳动者办理意外伤害保险
C.
对劳动者进行劳动安全卫生教育
D.
对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查
参考答案：B
参考解析：
《劳动法》规定，用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故.减少职业危害。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。《建筑法》还规定，“鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。”故选项B正确。参见考试用书2Z204024。
关注"考试吧二级建造师"微信，第一时间获取报名信息!
二级建造师题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧二级建造师"
| 二级建造师QQ群： |
|---|
11 乙公司向甲公司租了一套设备，在甲公司不知情的情况下，乙公司与丙公司签订合同，将该套设备卖给了丙公司。下列说法正确的是( )。
A.
由于乙公司没有处分权，因此买卖合同无效
B.
如合同签订后，甲公司将设备卖给乙公司，则合同确定有效
C.
如丙公司订立合同之后知道乙公司没有处分权，则合同无效
D.
如果设备已经交付给丙公司，则合同有效
参考答案：B
参考解析：
本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。故选项B正确。参见考试用书2Z204014。
12 某咨询公司单位与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国合同法规定的租赁期限不得超过( )年。
A.
5
B.
10
C.
15
D.
20
参考答案：D
参考解析：
租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。故选项D正确。参见考试用书2Z204034。
13 某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货运合同》。合同中承运人的权利有( )。
A.
任意变更运输线路权
B.
中止运输权
C.
特殊情况下的货物留置权
D.
对货物的处置权
参考答案：C
参考解析：
在货运合同中，承运人无权变更运输路线，对由此增加的运费要赔偿托运人。托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输。承运人无权处置托运人的货物。故选项C正确。参见考试用书2Z204036。
14 关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是( )。
A.
以建筑安装工程造价为计提依据
B.
总包单位应将安全费用按比例支付分包单位
C.
房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0 %
D.
市政公用工程安全费用提取标准为2.5%
参考答案：D
参考解析：
财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)中规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：(1)矿山工程为2.5%;(2)房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%;(3)市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。总包单位应将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。故选项D正确。参见考试用书2Z206032。
15 当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是( )。
A.
某人保局以李某体检不合格为由取消其公务员录用资格
B.
某公安局以新录用的公务员孙某试用期不合格为由取消录用
C.
某人保局给予工作人员田某记过处分
D.
某财政局对工作人员黄某提出的辞职申请不予批准
参考答案：A
参考解析：
B、C、D选项中的情形都是行政机关对自身内部成员的管理活动，应该通过申请复核、申诉的途径解决，属于内部的行政行为，不能通过行政诉讼的途径解决。故选项A正确。参见考试用书2Z208053。
16 施工现场环境噪声污染的防治中，关于政府监管部门现场检查的规定，错误的是( )。
A.
县级以上人民政府有权对任何排放环境噪声的单位进行现场检查
B.
被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料
C.
检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密
D.
检查人员进行现场检查，应当出示证件
参考答案：A
参考解析：
《环境噪声污染防治法》规定，县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构，有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查。被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料。检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密。检查人员进行现场检查，应当出示证件。故选项A正确。参见考试用书2Z205011。
17 代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为( )。
A.
法定代理
B.
指定代理
C.
复代理
D.
本代理
参考答案：C
参考解析：
《民法通则》规定，代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理。复代理所基于的代理称为本代理，由本代理中的代理人转托的代理人称为复代理人。故选项C正确。参见考试用书2Z201032。
18 建筑施工特种作业不包括( )。
A.
建筑电工
B.
建筑架子工
C.
钢筋工
D.
起重信号司索工
参考答案：C
参考解析：
住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业包括：(1)建筑电工;(2)建筑架子工;(3)建筑起重信号司索工;(4)建筑起重机械司机;(5)建筑起重机械安装拆卸工;(6)高处作业吊篮安装拆卸工;(7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。故选项C正确。参见考试用书2Z206025。
19 某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法错误的是( )。
A.
承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
B.
承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任
C.
承包人维修并承担相应费用后，免除其对工程的一般损失赔偿责任
D.
承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除费用
参考答案：C
参考解析：
根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。故选项C正确。参见考试用书2Z207052。
20 某施工单位在混凝土搅拌场处私设排污口，将生产过程中产生的废水直接排人水沟，经水沟进入稻田，形成了板结，使几十亩水稻受损严重。市环保局可责令该施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并对其处以一定额度的罚款。该罚款额度应是( )。
A.
1万元
B.
2万元以上10万元以下
C.
15万元
D.
10万元以上15万元以下
参考答案：B
参考解析：
依据《水污染防治法》的规定，违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口或者私设暗管的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处2万元以上10万元以下的罚款;逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处10万元以上50万元以下的罚款。故选项B正确。参见考试用书2Z205014。
关注"考试吧二级建造师"微信，第一时间获取报名信息!
二级建造师题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧二级建造师"
| 二级建造师QQ群： |
|---|
21 某施工企业发现其承担的工程项目存在重大隐患，及时进行了排查治理。按规定该企业应将排查治理的有关情况报告给( )。
A.
建设单位
B.
设计单位
C.
监测单位
D.
政府安监部门
参考答案：A
参考解析：
《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，建筑施工企业应及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告。建设单位应积极协调勘察、设计、施工、监理、监测等单位，并在资金、人员等方面积极配合做好重大隐患排查治理工作。故选项A正确。参见考试用书2Z206021。
22 下列事件中，属于建筑工程一切险承保的是( )。
A.
因山体滑坡导致在建桥梁工程损毁
B.
由工艺不善引起的工程设备损坏
C.
意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡
D.
因自然灾害导致工程现场机械损坏
参考答案：A
参考解析：
建设工程活动涉及的险种也较多。主要包括：建筑工程一切险(及第三者责任险)、安装工程一切险(及第三者责任险)、机器损坏险、机动车辆险、建筑职工意外伤害险、勘察设计责任保险、工程监理责任保险等。选项A为建筑工程一切险的承保范围，选项B为安装工程一切险的除外责任.选项C为建筑职工意外伤害险，选项D为安装工程一切险。故选项A正确。参见考试用书2Z201082。
23 建设单位应将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案，报送时间是自开工报告批准之日起( )日内。
A.
7
B.
10
C.
15
D.
20
参考答案：C
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故选项C正确。参见考试用书2Z2206051。
24 某建设工程竣工验收后，需向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案，其执行者是( )。
A.
施工单位
B.
建设单位
C.
设计单位
D.
监理单位
参考答案：B
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。故选项B正确。参见考试用书2Z207042。
25 法的效力层级规定了上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法正确的是( )。
A.
《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.
《建设工程质量管理条例》高于《建设工程安全生产管理条例》
C.
《建设工程质量管理条例》高于《建设工程勘察设计管理条例》
D.
《天津市建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》
参考答案：A
参考解析：
在我国法律体系中，法律的效力层级是上位法高于下位法，具体表现为：宪法一法律一行政法规一地方性法规等，其法律地位与效力依次降低，同时，地方性法规之间没有高低上下之分。故选项A正确。参见考试用书2Z201012。
26 关于承包单位分包、转包建设工程，下列做法或说法正确的是( )。
A.
承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.
承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C.
禁止将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
D.
建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成
参考答案：D
参考解析：
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。故选项D正确。参见考试用书2Z203023。
27 建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前( )。
A.
15天
B.
30天
C.
60天
D.
90天
参考答案：C
参考解析：
建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满60目前，申请办理资质延续手续。故选项C正确。参见考试用书2Z202021。
28 除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，其生效时间是( )。
A.
合同成立时
B.
不动产交付时
C.
不动产登记时
D.
不动产建造时
参考答案：A
参考解析：
物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。但是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效。故选项A正确。参见考试用书2Z201042。
29 某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业应做出相应的行政处罚，该处罚不包括( )。
A.
罚款
B.
吊销资质证书
C.
责令停工整顿
D.
行政处分
参考答案：D
参考解析：
在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。不属于行政处罚，故选项D正确。参见考试用书2Z201082。
30 某工程招标文件中记载如下时间点：购买招标文件时间为2014年8月20日上午9时至2014年8月25日下午4时，标前会议时间为2014年8月28日上午9时，投标书递交截止时间为2014年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》有关规定，开标时间应为( )。
A.
2014年9月15日下午4时
B.
2014年9月16日上午9时
C.
2014年9月18日下午4时
D.
2014年9月20日上午9时
参考答案：A
参考解析：
《招标投标法》规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。故选项A正确。参见考试用书2Z203012。
关注"考试吧二级建造师"微信，第一时间获取报名信息!
二级建造师题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧二级建造师"
| 二级建造师QQ群： |
|---|
31 林某因工作遭受事故伤害需要暂停工作接受工伤医疗，关于林某停工留薪期内薪酬的发放问题，下列表述正确的是( )。
A.
按相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付
B.
按社会保险部门的规定，由所在单位一次性支付
C.
按原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付
D.
根据实际情况，由工伤保险基金支付
参考答案：C
参考解析：
职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。故选项C正确。参见考试用书2Z206034。
32 甲是某产品的专利权人，乙于2013年3月1日起未经甲的授权开始制造和销售该专利产品。甲于2014年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为2万元和1万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列选项正确的是( )。
A.
200万元
B.
250万元
C.
300万元
D.
500万元
参考答案：A
参考解析：
赔偿损失的数额有4种确定方法：(1)侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;(2)实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;(3)权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定;(4)权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。本案例中甲因乙的侵权行为造成的实际损失为2×100=200(万元)，故选项A正确。参见考试用书2Z201062。
33 债权相对性理论的内涵，不包括( )。
A.
债权主体的相对性
B.
债权内容的相对性
C.
债权责任的相对性
D.
债权义务的相对性
参考答案：D
参考解析：
债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：(1)债权主体的相对性;(2)债权内容的相对性;(3)债权责任的相对性。故选项D正确。参见考试用书2Z201051。
34 女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是( )。
A.
高处、高温工作
B.
低温、冷水作业
C.
夜班劳动
D.
矿山井下作业
参考答案：D
参考解析：
我国劳动法对女职工的特殊规定主要包括：禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。故选项D正确。参见考试用书2Z204024。
35 施工中发包人如需提前竣工，正确的做法是( )。
A.
发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间
B.
发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款
C.
发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议
D.
发包人与承包人需要针对此工程另订协议
参考答案：C
参考解析：
承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。故选项C正确。参见考试用书2Z204012。
36 关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是( )。
A.
买卖合同是一种转移财产所有权的合同
B.
买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的
C.
在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的
D.
买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币
参考答案：D
参考解析：
买卖合同的法律特征，包括买卖合同是一种转移财产所有权的合同，买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的;买卖合同是有偿合同，买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权;买卖合同是双务合同，买方和卖方的权利与义务是对应的;买卖合同是诺成合同，诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立。选项A、B、C表述正确，而选项D是借款合同的法律特征.借款合同的标的物是货币。故选项D正确。参见考试用书2Z204032。
37 某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位的答复正确的是( )。
A.
质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修
B.
只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修
C.
施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用
D.
施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修
参考答案：B
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《合同法》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。故选项B正确。参见考试用书2Z207024。
38 某工程监理单位与施工单位串通，弄虚作假，从中获利，降低了工程质量，导致发生工程质量事故，造成一定的损失。对此，给予工程监理单位的处罚错误的是( )
A.
处20万元以上50万元以下罚款
B.
降低资质等级或吊销资质证书
C.
没收违法所得
D.
承担连带责任
参考答案：A
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下罚款，降低资质等级或吊销资质证书;有违法所得的，予以没收;造成损失的，承担连带赔偿责任：(1)与建设单位或施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量;(2)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。选项A处罚金额不对，故选项A正确。参见考试用书2Z207033。
39 甲乙发生合同纠纷，甲向丙法院提起诉讼。乙认为丙法院不具有管辖权而提出管辖权异议。针对此案，下列表述错误的是( )。
A.
乙对该案件的地域管辖和级别管辖均可提出异议
B.
乙应当在开庭审理时提出管辖异议
C.
丙对乙提出的异议应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的法院
D.
丙应当在受理异议之日起15日内作出裁定
参考答案：B
参考解析：
一般来说，当事人可以就以下情形提出管辖权异议：就地域管辖权提出异议;就级别管辖权提出异议;仲裁协议或仲裁条款有效的，为排除法院管辖而提出异议等。根据《民事诉讼法》的有关规定，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院;异议不成立的，裁定驳回。根据《最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定》，受诉人民法院应当在受理异议之日起15日内作出裁定。故选项B正确。参见考试用书2Z208021。
40 某施工企业职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金标准为上一年度( )。
A.
职工本人工资的20倍
B.
该企业职工平均工资的20倍
C.
统筹地区职工平均工资的20倍
D.
全国城镇居民人均可支配收入的20倍
参考答案：D
参考解析：
职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。故选项D正确。参见考试用书2Z206034。
关注"考试吧二级建造师"微信，第一时间获取报名信息!
二级建造师题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧二级建造师"
| 二级建造师QQ群： |
|---|
41 无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过( )个月。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
6
参考答案：D
参考解析：
根据《劳动合同法》的规定，3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故选项D正确。参见考试用书2Z204021。
42 某勘察、设计、施工单位欲组成联合体共同承包工程，但三家单位资质等级不同，其承包工程范围依据的资质等级是( )。
A.
勘察单位
B.
设计单位
C.
施工单位
D.
三者中资质等级低的单位
参考答案：D
参考解析：
为了防止以联合共同承包为名而进行“资质挂靠”的不规范行为，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。故选项D正确。参见考试用书2Z203032。
43 关于注册建造师的基本权利，下列说法错误的是( )。
A.
当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B.
当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
C.
施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章
D.
注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效
参考答案：A
参考解析：
根据《注册建造师管理规定》的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。注册建造师有权拒绝在不合格或者有弄虚作假内容的建设工程施工管理文件上签字并加盖执业印章。建设工程合同包含多个专业工程的，担任施工项目负责人的注册建造师，负责该工程施工管理文件签章。故选项A正确。参见考试用书2Z202034。
44 某建设单位一幢职工宿舍楼工程完工后尚未进行竣工验收，该建设单位便擅自安排职工入住。不久，该宿舍楼地基基础出现局部下沉。应对此工程质量问题承担相应民事责任的主体是( )。
A.
建设单位
B.
施工单位
C.
设计单位
D.
勘察单位
参考答案：B
参考解析：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。故选项B正确。参见考试用书2Z207044。
45 某建设单位在工程实施过程中，暗示施工单位可以违反工程建设强制性标准，降低工程质量。以节省建造成本。对此，可以给予建设单位的行政处罚是责令改正，处以( )的罚款。
A.
10万元以上30万元以下
B.
20万元以上50万元以下
C.
5万元以上20万元以下
D.
30万元以上50万元以下
参考答案：B
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：(1)迫使承包方以低于成本的价格竞标的;(2)任意压缩合理工期的;(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的;(4)施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的;(5)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的;(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;(8)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。故选项B正确。参见考试用书2Z207031。
46 关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是( )。
A.
建设单位
B.
施工企业总经理
C.
施工企业总工程师
D.
施工企业主管副总经理
参考答案：A
共881人答过，平均正确率79.7%
参考解析：
《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定.项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故选项A正确。参见考试用书2Z206022。
47 某工程施工合同约定，2013年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2013年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至( )。
A.
2014年1月1日
B.
2015年2月1日
C.
2015年8月1日
D.
2015年12月1日
参考答案：D
参考解析：
本案属普通诉讼时效，普通诉讼时效期间通常为2年。依照《合同法》的规定.债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的.诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。故选项D正确。参见考试用书2Z208023。
48 关于定金，下列说法错误的是( )。
A.
定金应当以书面形式约定
B.
当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限
C.
定金的数额不得超过主合同标的额的15%
D.
定金合同从实际交付定金之日起生效
参考答案：C
参考解析：
《担保法》规定，定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。故选项C正确。参见考试用书2Z201073。
49 某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按( )。
A.
过失致人死亡罪
B.
交通肇事罪
C.
重大责任事故罪
D.
意外伤害罪
参考答案：C
参考解析：
《刑法》(《刑法修正案(六)》)第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，构成重大责任事故罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，属于重大伤亡事故或者其他严重后果：(1)造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的;(2)造成直接经济损失i00万元以上的;(3)造成其他严重后果的情形。故本案构成重大责任事故罪，故选项C正确。参见考试用书2Z201094。
50 某建筑施工企业在2013年5月仍在持2010年1月1日办理的安全生产许可证进行施工，受到有关部门查处。该案的正确处理方式是( )。
A.
允许其继续施工，限期补办延期手续
B.
允许其继续施工，但处以50万元罚款
C.
责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款
D.
责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款
参考答案：C
参考解析：
安全生产许可证有效期为3年。根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款。故选项C正确。参见考试用书2Z206012、2Z206013。
关注"考试吧二级建造师"微信，第一时间获取报名信息!
二级建造师题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧二级建造师"
| 二级建造师QQ群： |
|---|
51 建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的( )。
A.
委托关系
B.
受托关系
C.
信任关系
D.
合同关系
参考答案：D
参考解析：
建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。故选项D正确。参见考试用书2Z201032。
52 王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是( )。
A.
向人民法院提起诉讼
B.
向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C.
向政府信访部门投诉
D.
向劳动监察部门提起行政诉讼
参考答案：B
参考解析：
根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项8正确。参见考试用书2Z204025。
53 某施工单位将进行危险化学品管道的施工作业，该施工单位需书面通知管道所属单位的时间应当是开工前( )日。
A.
3
B.
5
C.
7
D.
15
参考答案：C
参考解析：
《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。故选项C正确。参见考试用书2Z206032。
54 在某建筑公司工地工作的李某，工作时因发生安全事故，导致手臂伤残。针对该事件，下列表述正确的是( )。
A.
李某不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与李某的劳动合同
B.
李某所受损失应向导致事故发生的工友索要赔偿
C.
建筑公司因此解除与李某的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知李某
D.
建筑公司在对李某作出相应经济赔偿的前提下可以解除与李某的劳动合同
参考解析：
《劳动合同法》第42条规定：“劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依据本法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年.且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。”本题中李某是因工负伤，应由建筑公司承担责任。故选项A正确。参见考试用书2Z204022。
55 施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费的支付者是( )。
A.
建设单位
B.
施工单位和从事危险作业人员
C.
施工单位
D.
从事危险作业人员
参考答案：C
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》则规定。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。故选项C正确。参见考试用书2Z206034。
56 王某与某施工单位签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是( )。
A.
必须取得用人单位同意
B.
口头通知用人单位即可
C.
提前30日以书面形式通知用人单位
D.
应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
参考答案：C
参考解析：
《劳动合同法》规定.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。故选项C正确。见考试用书2Z204022。
57 甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按照乙的要求，从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是( )。
A.
甲设备租赁公司
B.
担保人
C.
乙建筑工程公司
D.
代理人
参考答案：C
参考解析：
融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而答案A设备租赁公司为出租人，与题意不符;答案8、D分别为担保人和代理人，在题中没有出现。只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的权利。故选项C正确。参见考试用书2Z204035。
58 按照合同的约定，2012年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2013年7月1日至8月1日之问，承包商住所地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2013年12月1日，承包商向法院口头提起诉讼并于次日提交了起诉状，要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是( )。
A.
2013年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
B.
2013年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
C.
2013年12月1日起诉讼时效中断
D.
2013年12月2日起诉讼时效中断
参考答案：C
参考解析：
《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定：当事人一方向法院提交起诉状或者口头起诉的。诉讼时效从提交起诉状或者口头起诉之日起中断。故选项C正确。参见考试用书2Z208023。
59 建设单位应将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案，报送时间应自开工报告批准之日起不超过( )天。
A.
7
B.
10
C.
15
D.
20
参考答案：C
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故选项C正确。参见考试用书2Z206051。
60 某监理公司在工程实施过程中，违反强制性标准规定，将建设单位采购的不合格建筑材料按照合格予以签字。对此种行为，除对监理公司给予经济处罚外，最重的行政处罚可以是( )。
A.
责令改正
B.
降低资质等级
C.
吊销资质证书
D.
责令停业整顿
参考答案：C
参考解析：
《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的，予以没收;造成损失的，承担连带赔偿责任。故选项C正确。参见考试用书2Z207013。
关注"考试吧二级建造师"微信，第一时间获取报名信息!
二级建造师题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧二级建造师"
| 二级建造师QQ群： |
|---|
多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个借项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61 关于噪声污染防治，下列说法正确的是( )。
A.
在医院、学校附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业
B.
因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间进行作业
C.
特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明
D.
建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报
E.
符合夜间作业规定，必须公告附近居民
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
《环境噪声污染防治法》规定.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。故应选A、B、C、E。参见考试用书2Z205011。
62 关于仲裁开庭和审理，下列说法正确的是( )。
A.
仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式
B.
当事人应当对自己的主张提供证据
C.
证据应当在开庭时出示，当事人可以质证
D.
仲裁庭不能自行收集证据
E.
仲裁庭不能进行缺席裁决
参考答案：A,B,C
参考解析：
根据《仲裁法》的规定：仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A、B、C正确。参见考试用书2Z208032。
63 某设计单位违反工程建设强制性标准进行设计，造成工程质量事故.情节非常严重。该设计单位可能受到的行政处罚包括( )。
A.
责令停业整顿
B.
降低资质等级
C.
责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款
D.
吊销资质证书
E.
依法对造成的损失承担赔偿责任
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为。造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。其中选项E属民事范畴，不属于行政处罚。故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z207013。
64 关于土地所有权，下列表述正确的是( )。
A.
城市市区的土地属于国家所有
B.
城市郊区的土地属于国家所有
C.
宅基地属于农民集体所有
D.
宅基地属于国家所有
E.
自留地、自留山属于农民集体所有
参考答案：A,C,E
参考解析：
土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利。城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。故选项A、C、E正确。参见考试用书2Z201041。
65 某建筑公司注册登记成立后，经有关部门批准向社会公开招聘人员。在与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列不符合劳动法规定的情形是( )。
A.
劳动合同约定试用期为1年
B.
在试用期内，张某不得通知建筑公司解除劳动合同
C.
在试用期间，张某被证明不符合录用条件，建筑公司可随时解除劳动合同
D.
张某如被依法追究刑事责任，建筑公司可以随时解除劳动合同
E.
张某如果患病，建筑公司可以随时解除劳动合同
参考答案：A,B,E
参考解析：
根据《劳动合同法》的规定：“劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过6个月。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的;(4)被依法追究刑事责任的。”选项C、D符合劳动法。故选项A、B、E正确。参见考试用书2Z204022。
66 甲建筑公司和乙设备供应商因供销合同纠纷，拟向具有管辖权的人民法院提起诉讼。若合同中未明确约定履行地点，则可以选择的法院所在地包括( )。
A.
合同中约定的交货地点
B.
合同中约定的货物到达地
C.
合同中约定的货物验收地
D.
合同中约定的安装调试地
E.
被告住所地
参考答案：A,E
参考解析：
根据《民事诉讼法》的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。对于购销合同纠纷，《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定：对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，均不应视为合同履行地。故选项A、E正确。参见考试用书2Z208021。
67 关于投标人违法行为应承担的法律责任，下列表述正确的是( )。
A.
投标人与招标人串通投标的，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款
B.
投标人相互串通投标，以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额2%以上5%以下的罚款
C.
采取不正当手段中标，有违法所得的，并处没收违法所得
D.
采取不正当手段中标，情节严重的，取消其1至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照
E.
采取不正当手段中标，构成犯罪的，依法追究刑事责任
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5‰以上10%。以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选项A、C、D、E正确。参见考试用书2Z203016。
68 某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作是( )。
A.
向工程项目的建设单位请假
B.
向工程项目的监理单位请假
C.
向企业总工程师请假
D.
委托监理工程师负责其外出时的日常工作
E.
委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作
参考答案：A,E
参考解析：
项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故选项A、E正确。参见考试用书2Z206022。
69 关于民用建筑节能，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，下列属于该处罚的行为包括( )。
A.
未对进入施工现场的保温材料进行查验
B.
未对进入施工现场的采暖制冷系统进行查验
C.
使用不符合施工图设计文件要求的采暖制冷系统的
D.
使用列入禁止使用目录的材料和设备的
E.
无偿向本单位职工提供能源的
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
《民用建筑节能条例》规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的;(2)使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的;(3)使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z205023。
70 对于施工企业资质证书的变更，下列表述正确的是( )。
A.
企业合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件
B.
企业分立后的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照规定的审批程序核定
C.
企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定
D.
企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理
E.
企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理
参考答案：A,B,C
参考解析：
企业合并的，合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级条件;企业分立的，分立后企业的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照《建筑业企业资质管理规定》规定的审批程序核定;企业改制的，改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准及本规定申请重新核定;企业资质证书的变更采用的是分级管理、有关部门相配合的模式.不是统一由国务院建设主管部门负责。故选项A、B、C正确。参见考试用书2Z202021。
关注"考试吧二级建造师"微信，第一时间获取报名信息!
二级建造师题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧二级建造师"
| 二级建造师QQ群： |
|---|
71 在仲裁裁决作出后.被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予以执行理由的情形包括( )。
A.
双方合同中约定的仲裁事项仅涉及合同价款，裁决中包含了工程质量
B.
对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据
C.
仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为
D.
没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款
E.
仲裁庭认定事实的主要证据不足
参考答案：A,C,E
参考解析：
根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。故选项A、C、E正确。参见考试用书2Z208033。
72 注册建造师申请延续注册，应当提交的材料包括( )。
A.
注册建造师延续注册申请表
B.
原注册证书
C.
资格证书、学历证书和身份证明复印件
D.
申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件
E.
申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料：(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。而选项C为初始注册需提交的材料。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z202032。
73 关于联合体投标，下面说法正确的是( )。
A.
联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.
由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.
联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任
D.
联合体中标的，应由资质较高的单位与招标人签订合同
E.
招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
参考答案：A,C,E
参考解析：
《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。故选项A、C、E正确。参见考试用书2Z203013。
74 关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是( )。
A.
违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的
B.
违约责任具有连带性
C.
违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果
D.
违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效
E.
违约责任是民事责任的一种形式
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
违约责任具有如下特征：(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。故选项A、C、D、E正确。参见考试用书2Z204016。
75 施工作业人员应享有的安全生产权利包括( )。
A.
施工安全生产的知情权
B.
施工安全生产的建议权
C.
拒绝违章指挥权
D.
拒绝高空作业权
E.
意外伤害保险赔偿权
参考答案：A,B,C,E◆◆
参考解析：
按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有如下的安全生产权利：施工安全生产的知情权和建议权;施工安全防护用品的获得权;批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;紧急避险权;获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;请求民事赔偿权。故选项A、B、C、E正确。参见考试用书2Z206024。
76 关于建设单位和相关单位安全生产责任，下列说法正确的是( )。
A.
设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，并对防范生产安全事故提出指导意见
B.
建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收
C.
建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当组织有关单位进行验收
D.
勘察单位提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要
E.
建设行政主管部门审查建设工程是否有安全施工措施时，可以收取费用
参考答案：A,B,D◆◆
参考解析：
本题涉及多个单位的安全责任，包括勘察单位，设计单位，建筑起重机械的使用、出租、安装、监理等有关单位。按照相关规定，勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要;设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，并考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见;建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收;建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用;故选项A、B、D正确。参见考试用书2Z206050。
77 下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的是( )。
A.
对建设工程项目的安全施工负责
B.
落实安全生产责任制度
C.
确保安全生产费用的有效使用
D.
消除安全事故隐患
E.
及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告
参考答案：A,B,C,D◆◆
参考解析：
施工项目负责人的安全生产责任主要是：(1)对建设工程项目的安全施工负责;(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程;(3)确保安全生产费用的有效使用;(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患;(5)及时、如实报告生产安全事故情况。而选项E属于是建筑施工企业的安全生产责任。故选项A、B、c、D正确。参见考试用书2Z206022。
78 某开发公司与银行以书面形式签订了保证合同，该保证合同的内容应包括( )。
A.
被保证的主债权种类、数额
B.
债务人履行债务的期限
C.
保证的方式
D.
保证担保的范围
E.
保证人资格审查材料
参考答案：A,B,C,D◆◆
参考解析：
保证合同应当包括以下内容：(1)被保证的主债权种类、数额;(2)债务人履行债务的期限;(3)保证的方式;(4)保证担保的范围;(5)保证的期间;(6)双方认为需要约定的其他事项。保证合同不完全具备以上规定内容的，可以补正。而保证人的资格是债权人在签订担保合同前审核确认的，而不是保证合同的内容。故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z201072。
79 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户，应当按照国务院环境保护主管部门的规定，向县级以上地方人民政府环境保护主管部门申报登记的内容包括( )。
A.
拥有的水污染物排放设施
B.
拥有的水污染物处理设施
C.
在正常作业条件下排放水污染物的种类、数量和浓度
D.
水污染环境影响评测报告
E.
水污染物排放标准和总量控制指标
参考答案：A,B,C◆◆
参考解析：
直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户，应当按照国务院环境保护主管部门的规定，向县级以上地方人民政府环境保护主管部门申报登记拥有的水污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放水污染物的种类、数量和浓度，并提供防治水污染方面的有关技术资料。故选项A、B、C正确。参见考试用书2Z205012。
80 用人单位可以单方解除劳动合同的情形包括( )。
A.
严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的
B.
严重违反用人单位规章制度的
C.
劳动者在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年的
D.
劳动者患病或者非因工负伤.且在规定的医疗期内
E.
在试用期间被证明不符合录用条件的
参考答案：A,B,E
关注"考试吧二级建造师"微信，第一时间获取报名信息!
二级建造师题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧二级建造师"
| 二级建造师QQ群： |
|---|
施工管理 
