一 、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同( )。

　　A.拒绝

　　B.协商

　　C.认可

　　D.应予造价鉴定

　　参考答案：C

　　2实用新型专利权和外观设计专利权的期限为(　)。

　　A.10年

　　B.15年

　　C.20年

　　D.30年

　　参考答案：A

　　3某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应( )至少组织一次演练。

　　A.每年

　　B.每半年

　　C.每季度

　　D.每月

　　参考答案：B

　　4下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是(　)。

　　A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币

　　B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目

　　C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币

　　D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术

　　参考答案：A

　　5注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是(　)。

　　A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出

　　B.申请延续注册只需提供原注册证书

　　C.延续注册有效期为3年

　　D.延续注册执业期间不能申请变更注册

　　参考答案：C

　　6当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。

　　A.3个月

　　B.6个月

　　C.1年

　　D.2年

　　参考答案：B

　　7建设工程保险是为了(　)。

　　A.分散危险，消化损失

　　B.防止危险，确保人身财产安全

　　C.消除危险，避免损失

　　D.预防危险.增加收入

　　参考答案：A

　　8甲承包商于2009年3月6日以32元/千克的价格向乙建材商订购了一批工程材 料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为36元/千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交4元/千克的价差。对此，正确的解决办法是

　　(　)。

　　A.应执行原价格

　　B.甲应承担大部分价差

　　C.应执行新价格

　　D.甲承担一半价差

　　参考答案：C

　　9某高校为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的图书馆工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位，依照《建筑法》及相关法规的规定，应责令改正，处以(　)的罚款。

　　A.合同金额0.5%以上1%以下

　　B.合同金额2%以上4%以下

　　C.5万元以上10万元以下

　　D.50万元以上100万元以下

　　参考答案：D

　　10法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的( )。

　　A.与被执行人订立执行和解协议

　　B.扣留、提取被执行人的收入

　　C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产

　　D.查封、冻结、划拨被执行人的存款

　　参考答案：A

　　11按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是(　)。

　　A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的

　　B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的

　　C.劳动者被依法追究刑事责任的

　　D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

　　参考答案：D

　　12法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付(　)的报酬。

　　A.不低于工资的150%

　　B.工资的200%

　　C.工资的200%～300%

　　D.不低于工资的300%

　　参考答案：D

　　13下列关于地役权的表述中，正确的是(　)。

　　A.地役权可以单独转让

　　B.地役权自合同签订时设立

　　C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

　　D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

　　参考答案：C

　　参考解析:本题考察了地役权的几个特点。根据《物权法》的规定，地役权具有这几个特点：地役权以利用他人土地为内容，即为用益物权;地役权具有从属性、不可分性，即不得单独转让、抵押、出租;地役权根据当事人的约定，应该书面签订地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立;所以，本题选项中A、B、D均为错误，而C正确，因此，答案选C。

　　14按照《水污染防治法》的规定，建设项目水污染防治设施应当经过(　)验收，验收不合格的，该项目不得投入生产或使用。

　　A.环境保护主管部门

　　B.水行政主管部门

　　C.流域管理机构

　　D.卫生主管部门

　　参考答案：A

　　15某建筑施工企业拟将抽取的地下水直接排人工地附近一河道内，则其必须取得(　)同意。

　　A.建设单位

　　B.环境保护行政部门

　　C.水行政主管部门

　　D.市容行政主管部门

　　参考答案：C

　　16王某与原执业单位解除合同关系时，为了不影响该单位的资质等级和工作，将自己的注册证书复制了一分交给了该单位，则王某的注册证书将(　)。

　　A.被吊销

　　B.被撤销

　　C.延续有效

　　D.被撤回

　　参考答案：A

　　17某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应当( )。

　　A.单独设计配电系统

　　B.编制用电组织设计

　　C.制定安全用电措施和电气防火措施

　　D.确定用电安全防护措施

　　参考答案：B

　　18注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是(　)。

　　A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

　　B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章

　　C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行

　　D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

　　参考答案：B

　　19根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为(　)。

　　A.发包人支付预付款10天前

　　B.签订合同后10天内

　　C.发包人支付预付款7天前

　　D.签订合同后7天内

　　参考答案：C

　　参考解析:2013年4月住房和城乡建设部、工商总局经修改后发布的《建设工程施工合同(示范文本)》中提出，发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。因此答案C正确。

　　20建筑职工意外伤害险的投保人是( )。

　　A.建设单位

　　B.施工单位

　　C.保险经纪公司

　　D.保险公司

　　参考答案：B

　　21施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是( )。

　　A.爆破工程

　　B.脚手架工程

　　C.模板工程

　　D.地下暗挖工程

　　参考答案：D

　　222006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到(　)止。

　　A.2009年3月

　　B.2009年6月

　　C.2010年3月

　　D.2010年6月

　　参考答案：A

　　23某建筑设计注册执业人员在施丁-图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，(　)内不予注册。

　　A.1年

　　B.2年

　　C.3年

　　D.5年

　　参考答案：D

　　24按照2013版《建设工程施工合同文本》通用条款规定，隐蔽工程经验收达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，但监理工程师验收后不在验收记录上签字，在以下(　)情况下，施工单位可以继续进行隐蔽。

　　A.经建设单位书面确认

　　B.经监理口头通知

　　C.经施工项目负责人确认

　　D.经过24小时

　　参考答案：D

　　25甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司(　)。

　　A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同

　　B.只能解除K06电子装置的采购合同

　　C.只能继续履行合同

　　D.解除采购合同应获得乙的同意

　　参考答案：A

　　26下述人员中可以作为评标委员会成员的是(　)。

　　A.与招标人有利益关系的人员

　　B.与投标人有利害关系的人员

　　C.该市建设行政主管部门的工作人员

　　D.从事相关领域工作满3年以上的人员

　　参考答案：A

　　27李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是(　)。

　　A.李某与张某间的租赁合同无效

　　B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

　　C.张某享有优先承租权

　　D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

　　参考答案：D

　　28下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是(　)。

　　A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

　　B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

　　C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

　　D.负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务

　　参考答案：C

　　29按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被(　)。

　　A.撤回

　　B.撤销

　　C.注销

　　D.吊销

　　参考答案：C

　　30按照《行政许可法>规定，下列事项可以不设置行政许可方式予以规范的是()。

　　A.有限公共资源配置

　　B.确定企业主体资格

　　C.建筑业施工资质

　　D.职业道德自律

　　参考答案：D

　　31无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施_[人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是(　)。

　　A.欠付工程款

　　B.实际施工人的损失

　　C.实际施工人主张的权利

　　D.实际施工人违法承揽工程的罚金

　　参考答案：A

　　32杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是(　)。

　　A.该公司不能视其为购买

　　B.杨先生有权继续试用

　　C.该公司可以视其为购买

　　D.被视为购买的杨先生应拒绝付费

　　参考答案：C

　　33履约保证金不得超过中标合同金额的(　)。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.15%

　　D.20%

　　参考答案：B

　　34《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过( )。

　　A.15日

　　B.30日

　　C.60日

　　D.120日

　　参考答案：C

　　35按照《建筑业企业资质管理规定》，国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级企业的施工总承包二级资质和三级资质的许可.由(　)负责。

　　A.国务院国有资产管理部门

　　B.国务院建设行政主管部门

　　C.省、自治区及直辖市建设主管部门

　　D.该类企业工商注册地的建设主管部门

　　参考答案：B

　　36下列选项中除(　)以外都属于投标人的不正当竞争行为。

　　A.相互串通投标

　　B.以行贿手段谋取中标

　　C.谋求低价格中标

　　D.以他人名义投标

　　参考答案：C

　　37下列不属于建设工程安全生产基本方针的是(　)。

　　A.安全第一

　　B.预防为主

　　C.防治结合

　　D.综合治理

　　参考答案：C

　　38下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是(　)。

　　A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查

　　B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业

　　C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建

　　D.建设工程竣工验收后，方可交付使用

　　参考答案：C

　　39《建筑法》规定，建筑施工企业超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，情节严重的，可(　)。

　　A.追究刑事责任

　　B.予以取缔

　　C.吊销营业执照

　　D.吊销资质证书

　　参考答案：D

　　40债权相对性理论的内涵不包括(　)。

　　A.债权主体的相对性

　　B.债权内容的相对性

　　C.债权责任的相对性

　　D.债权客体的相对性

　　参考答案：D

　　41以下不属于调解主要方式的是( )。

　　A.行业调解

　　B.专业机构调解

　　C.人民调解

　　D.双方调解

　　参考答案：D

　　42某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由( )将事故情况上报安全监督部门。

　　A.建设单位

　　B.施工总承包单位

　　C.分包单位

　　D.现场监理单位

　　参考答案：B

　　43建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是(　)。

　　A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

　　B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

　　C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

　　D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

　　参考答案：B

　　44在《工程建设施工企业质量管理规范> GB/T 50430-2007中，其中GB/T符号表示此规范为( )。

　　A.强制性国家标准

　　B.推荐性国家标准

　　C.强制性行业标准

　　D.推荐性行业标准

　　参考答案：B

　　45建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当(　)。

　　A.报发证机关核验施工许可证

　　B.重新领取施工许可证

　　C.向发证机关报告

　　D.向发证机关备案

　　参考答案：A

　　46投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法(　)。

　　A.追究刑事责任

　　B.没收非法所得

　　C.取消1～2年内参加投标的资格，直至吊销营业执照

　　D.赔偿他人损失

　　参考答案：C

　　47某工程承包单位完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收必备条件不包括的是( )。

　　A.完整的技术档案和施工管理资料

　　B.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

　　C.勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

　　D.施工单位签署的工程保修书

　　参考答案：C

　　48按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合(　)的规定。

　　A.施_丁许可证发证机关

　　B.省市人民政府

　　C.国务院

　　D.建设项目主管部门

　　参考答案：C

　　49甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%。到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%)，比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为(　)。

　　A.1.2万元

　　B.4.0万元

　　C.4.8万元

　　D.7.2万元

　　参考答案：C

　　50劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和企业工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由(　)担任。

　　A.职工代表

　　B.用人单位代表

　　C.工会代表

　　D.劳动行政部门

　　参考答案：C

　　51甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是(　)。

　　A.业主方只能要求乙赔偿

　　B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝

　　C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔

　　D.乙可以拒绝甲的追赔要求

　　参考答案：C

　　52下列纠纷适用于专属管辖的是( )。

　　A.加工承揽合同纠纷

　　B.建设工程施工合同纠纷

　　C.土地使用权转让纠纷

　　D.房屋中介合同纠纷

　　参考答案：C

　　53在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是(　)。

　　A.勘察、设计服务单项合同估算价50万元以上

　　B.施工单项合同估算价达到160万元

　　C.重要货物采购单项合同估算价80万元

　　D.监理服务单项合同估算价30万元

　　参考答案：A

　　54注册建造师有权(　)。

　　A.超出聘用单位业务范围从事执业活动

　　B.在两个或两个以上单位受聘或执业

　　C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

　　D.对本人执业活动进行解释和辩解

　　参考答案：D

　　55电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，与张某约定的工资为2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不得低于(　)元。

　　A.1500

　　B.1200

　　C.1600

　　D.1760

　　参考答案：B

　　56根据《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过(　)。

　　A.3个月

　　B.6个月

　　C.1年

　　D.2年

　　参考答案：C

　　57甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输路线、运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是(　)。

　　A.乙应赔偿甲破损材料损失

　　B.甲有责任承担破损材料损失

　　C.甲应负担增加的运费

　　D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的

　　参考答案：B

　　58《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的颁布是由(　)。

　　A.国家主席签署主席令公布

　　B.国务院总理签署国务院令公布

　　C.国家发改委主任签署命令公布

　　D.住建部部长签署命令公布

　　参考答案：D

　　59某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是( )。

　　A.质量监督站

　　B.建设单位

　　C.监理单位

　　D.建设行政主管部门

　　参考答案：B

　　60某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书以挂号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其申请的商标予以公告，12月15日核准注册。该商标的有效期计算日为( )。

　　A.2010年3月5日

　　B.2010年3月15日

　　C.2010年5月5日

　　D.2010年12月15日

　　参考答案：D

　　61劳动合同分为固定期限、无固定期限和(　)的劳动合同。

　　A.以完成一定工作任务为期限

　　B.无期限

　　C.试用期限

　　D.法定期限

　　参考答案：A

　　62甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是(　)。

　　A.丙应对此承担损害赔偿责任

　　B.乙应赔偿甲的损失

　　C.甲应对此承担损害赔偿责任

　　D.乙应赔偿丙的损失

　　参考答案：C

　　63关于生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法正确的是( )。

　　A.制定后无需修订

　　B.只有出现法定变更事由时才进行修订

　　C.无法定变更事由，也至少每3年修订一次

　　D.修订后的应急预案无需备案

　　参考答案：C

　　64按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于(　)。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　参考答案：B

　　65包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽住宅楼施工工程，后由其工程出现严重质量问题，建设单位为此提出索赔，对此质量问题的责任，说法正确的是(　)。

　　A.建筑公司独自承担

　　B.王某独自承担

　　C.建筑公司与王某按过错比例承担

　　D.建筑公司与王某连带承担

　　参考答案：D

　　66下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是(　)。

　　A.施工总承包序列二级资质

　　B.专业承包序列二级资质

　　C.专业承包序列不分等级资质

　　D.不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质

　　参考答案：D

　　67人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其( )。

　　A.主体问题

　　B.程序问题

　　C.实体问题

　　D.法律适用问题

　　参考答案：B

　　68职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起(　)日内向统筹劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

　　A.10

　　B.15

　　C.30

　　D.60

　　参考答案：C

　　69代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是(　)。

　　A.代理人本人

　　B.被代理人

　　C.第三人

　　D.权利人

　　参考答案：B

　　参考解析:根据民法通则的规定，代理是指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为而行为后果由该被代理人承担的法律制度，故选项B正确。

　　70建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限,每次不得超过(　)个月。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.6

　　参考答案：C

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　71某房地产公司暗示施工企业违反工程建设质量标准以缩短工期，建设单位对此应承担的法律责任中不包括( )。

　　A.责令改正

　　B.处以罚款

　　C.追究刑事责任

　　D.责令停业整顿

　　E.吊销资质证书

　　参考答案：D,E

　　72工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是( )。

　　A.有仲裁协议

　　B.仲裁请求具体

　　C.属于仲裁委员会的受理范围

　　D.选定的仲裁委员会

　　E.有准确的被申请人

　　参考答案：A,B,C

　　73下列选项中不属于商事仲裁基本制度的是( )。

　　A.协议仲裁制度

　　B.两审终审制

　　C.-裁终局制度

　　D.公开审理制度

　　E.或裁或审制度

　　参考答案：B,D

　　74下列关于工程质量检测单位的规定和要求，正确的是( )。

　　A.工程质量检测机构是独立法人资格的中介机构

　　B.检测机构可以兼营管理公共事务职能

　　C.检测机构发现结构安全检测结果不合格时，应保守秘密，只能向其委托方报告

　　D.检测报告必须经检测人员签字、检测机构法定代表人或者授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者专用章后方生效

　　E.检测机构应单独建立检测结果不合格项目台账

　　参考答案：A,D,E

　　75无效的劳动合同，从订立的时候起就没有法律约束力。以下属于无效劳动合有(　)。

　　A.劳动报酬较低的合同

　　B.违反法律法规的合同

　　C.采用欺诈、威胁等手段订立的违背对方真实意思签订的合同

　　D.未规定明确合同期限的合同

　　E.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的合同

　　参考答案：B,C,E

　　76依照《建筑业企业资质管理规定》，下列关于企业资质申请的表述中，正确的有(　)。

　　A.建筑企业可以申请一项或多项建筑业企业资质

　　B.申请多项建筑业企业资质的，应选择最高的一项资质为主项资质，但须符合法定条件

　　C.首次申请、增项申请建筑业企业资质的，不考核企业工程业绩，其资质等级按最低等级核定

　　D.已取得工程设计资质的企业首次申请同类建筑业企业资质的，不考核工程业绩，其申请资质等级参照同类建筑业企业资质等级核定

　　E.已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别的建筑业企业资质的，申请资质等级最高不得超过现有工程设计资质等级

　　参考答案：A,B,C,E

　　77按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位的应急预案分为( )。

　　A.专项应急预案

　　B.灭火和应急疏散预案

　　C.综合应急预案

　　D.职业病危害事故应急救援预案

　　E.现场处置方案

　　参考答案：A,C,E

　　78甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括( )。

　　A.裁决不合理

　　B.仲裁庭的组成违反法定程序

　　C.认定事实的主要证据不足

　　D.适用法律确有错误

　　E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围

　　参考答案：B,C,D,E

　　79根据《担保法》的规定，下列关于定金的说法中，正确的是(　)。

　　A.定金应当以书面的形式约定

　　B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

　　C.给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金

　　D.收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金

　　E.定金数额不得超过主合同标的额的10%

　　参考答案：A,B,C,D

　　80某政府投资的项目向社会公开招标，投标有效期到2010年4月5日截止，评标委员会于2月10日提交了评标报告，招标人最终于3月1日确定甲为中标人，并于3月2日向甲发出中标通知书，3月4日甲收到中标通知书，则下列说法正确的是(　)。

　　A.招标人确定中标人的日期不符合法律规定

　　B.招标人应按规定在3月2日将中标人的情况予以公示

　　C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

　　D.双方应在2010年3月31日前订立书面合同

　　E.招标人应在2010年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

　　参考答案：C,D

　　81以下关于民事诉讼证据的举证期限，表述正确的是( )。

　　A.举证期限不能由当事人协商，只能法院指定

　　B.当事人在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利

　　C.当事人应当在举证期限内向法院提交证据材料

　　D.在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其主 张的基础事实的期限，不得少于30日

　　E.当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限

　　参考答案：B,C,D,E

　　82下列属于建设单位应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形有( )。

　　A.可能影响他人经营的

　　B.可能临时中断道路的

　　C.需要搭设临时建筑的

　　D.需要爆破作业的

　　E.需要占用场地的

　　参考答案：B,D

　　83施工现场的消防通道应满足消防车通行和灭火作业需要的基本要求，保证( )。

　　A.道路的数量

　　B.道路的宽度

　　C.道路的限高

　　D.道路的走向

　　E.道路的设置

　　参考答案：B,C,E

　　84下列事项中属于建筑施工企业安全管理机构和专职安全生产管理人员职责的是( )。

　　A.及时、如实报告生产安全事故情况

　　B.组织开展安全生产评优评先表彰工作

　　C.检查专项方案的落实情况

　　D.监督作业人员安全防护用品的使用

　　E.现场重大安全隐患越级报告

　　参考答案：C,D,E

　　85A市中级人民法院作出的一审民事判决生效后，债权人甲公司查明债务人乙公司在A市有一栋办公楼，在B市有一座厂房，在C市有一所房屋。根据法律规定，甲公司可以向( )法院申请执行。

　　A.A市中级人民法院

　　B.B市中级人民法院

　　C.C市中级人民法院

　　D.A市高级法院

　　E.B市高级法院

　　参考答案：A,B,C

　　86下列案件纠纷中，受《仲裁法》调整的是( )。

　　A.婚姻、继承纠纷

　　B.建设工程施工合同纠纷

　　C.农业承包合同纠纷

　　D.加工承揽合同纠纷

　　E.劳动争议纠纷

　　参考答案：B,D

　　87下列关于知识产权的说法中，正确的是(　)。

　　A.知识产权具有财产权和人身权的双重特征

　　B.知识产权一经确认，在全世界范围内有效

　　C.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护

　　D.知识产权包括著作权和工业产权两大类

　　E.知识产权具有绝对的排他性

　　参考答案：A,C,D,E

　　88有下列情形之一的，上一级人民法院可以根据申请执行人的申请，责令执行法院限期执行或者变更执行法院( )。

　　A.债权人申请执行时被执行人有可供执行的财产，执行法院自收到申请执行书之日起超过6个月对该财产未执行完结的

　　B.执行过程中发现被执行人可供执行的财产，执行法院自发现财产之日起超过6个月对该财产未执行完结的

　　C.对法律文书确定的行为义务的执行，执行法院自收到申请执行书之日起超过6个月未依法采取相应执行措施的

　　D.据以执行的法律文书被撤销的

　　E.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

　　参考答案：A,B,C

　　89依据《建筑法》的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括 (　)。

　　A.责令停止违法行为，处以罚款

　　B.可以责令停止整顿、降低资质等级

　　C.给以警告，限期整改

　　D.情节严重的，吊销资质证书

　　E.有违法所得的，予以没收

　　参考答案：A,B,D,E

　　90下列立法成果中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有(　)。

　　A.《北京市招标投标条例》

　　B.《建筑安装工程招标投标试行办法》

　　C.《重庆市建设工程造价管理规定》

　　D.《宁波市建设工程造价管理办法》

　　E.《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》

　　参考答案：A,E

　　　参考解析:在我国立法中，辨别地方性法规应该注意：地方法规的开头多贯有地方名字;地方性法规大部分称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规属性的文件，如决议、决定等。该题目中，显然，选项A属于一般地方性法规，E属于自治条例或单行条例。因此，正确答案是A、E。

　　　91下述情形中，建筑施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的是(　)。

　　A.企业股东变更

　　B.企业名称变更

　　C.企业注册地址变更

　　D.企业法人变更

　　E.企业设立分公司

　　参考答案：B,C,D

　　92下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有(　)。

　　A.总承包分为工程总承包和施工总承包

　　B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

　　C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程或若干阶段的承包

　　D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任

　　E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包

　　参考答案：A,B

　　93某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有(　)。

　　A.机动车辆险

　　B.建筑工程一切险

　　C.建筑职工意外伤害险

　　D.安装工程一切险

　　E.机器损坏险

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析:根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑职工意外伤害保险，此保险属于强制保险。因此，A、B、D、E为正确答案。

　　94申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有(　)。

　　A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书

　　B.受聘于一个相关单位

　　C.没有《注册建造师管理规定》规定的不予注册的情形

　　D.达到继续教育的要求

　　E.具备大专以上学历

　　参考答案：A,B,C,D

　　95下列选项中，属于注册建造师应当履行的义务包括(　)。

　　A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德

　　B.执行技术标准、规范和规程

　　C.能力较强者应担任两个以上建设工程项目施工的负责人

　　D.保证执业成果质量并承担相应责任

　　E.接受继续教育，提高执业水平

　　参考答案：A,B,D,E

　　96甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有(　)。

　　A.甲有权拒绝接收这批材料

　　B.甲可以解除合同

　　C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担

　　D.被毁材料的损失由乙负担

　　E.被毁材料的损失由甲负担

　　参考答案：A,B,D

　　97取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前1年内不得有下列选项中的(　)情形。

　　A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽-T程的

　　B.将承包的工程转包或违法分包的

　　C.发生过较大生产安全事故的

　　D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的

　　E.企业发生合并、分立、改制的

　　参考答案：A,B,C,D

　　98我国现行的建设行政法规主要有(　)。

　　A.《建设工程质量管理条例》

　　B.《建设工程安全生产管理条例》

　　C.《建设工程勘察设计管理条例》

　　D.《城市房地产开发经营管理条例》

　　E.《市政公用设施抗灾设防管理规定》

　　参考答案：A,B,C,D

　　99工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括( )。

　　A.工程作业人员是否熟悉强制性标准

　　B.规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

　　C.采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

　　D.采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

　　E.工程安全、质量是否使用了强制性标准

　　参考答案：B,C,D

　　100工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有( )。

　　A.复查

　　B.重点检查

　　C.抽查

　　D.巡查

　　E.专项检查

　　参考答案：B,C,E

一级建造师题库手机端丨搜索公众微信号"考试吧一级建造师"

一级建造师QQ群：